Истец обратился в суд с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю о расторжении договора подряда на строительство индивидуального жилого дома, взыскании аванса, неустойки, взыскании убытков по оплате процентов по кредитному договору, денежной компенсации морального вреда, взыскании штрафа за отказ в добровольном удовлетворении претензии потребителя.
Мотивируя свои требования, истец указал, что 19.04.2024 заключил с Индивидуальным предпринимателем договор подряда на строительство жилого дома. В соответствии с условиями договора истец внес оговоренный сторонами аванс, оставшаяся сумма подлежала оплате после приема объекта строительства. Срок выполнения работ по договору был установлен до 20.08.2024.
Ответчик взятые на себя обязательства не исполнил, в связи с чем, ему была направлена досудебная претензия о расторжении заключенного договора подряда с требованием возвращения оплаченного аванса, неустойки в размере 03 % за каждый день просрочки исполнения обязательства, о возмещении убытков, связанных с неисполнением договора. Однако требования претензии в добровольном порядке не были исполнены, ответ на претензию не представлен.
Отказ Индивидуального предпринимателя возвратить аванс и выплатить неустойку явился основанием обращения истца за судебной защитой своих прав и законных интересов.
Принимая во внимание отсутствие каких-либо доказательств наличия обстоятельств, освобождающих исполнителя от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований.
Решением суда с ответчика взыскан уплаченный аванс в размере 4772737 рублей 25 копеек, неустойка в размере 4772737 рублей 25 копеек, убытки в размере 598825 рублей 35 копеек, компенсация морального вреда в размере 50000 рублей, штраф в размере 5097149 рублей 93 копейки.